2019土建职称考试《法律法规》考前模考习题十六_第2页

　　【例题·多选】按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。

　　A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类

　　B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月

　　C.公告部门可将所有招标投标违法行为的行政处罚决定书公告

　　D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

　　E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限

　　【答案】AB

　　【解析】A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C错，D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。E错，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。

　　【例题·多选】下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。

　　A.施工企业超越资质等级订立的合同

　　B.发包人胁迫施工企业订立的合同

　　C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

　　D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

　　E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

　　【答案】AC

　　【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

　　【例题·多选】建设工程施工合同发包人的主要义务包括()。

　　A.及时验收工程

　　B.支付工程价款

　　C.及时检查隐蔽工程

　　D.提供必要施工条件

　　E.建设工程质量不符合约定的无偿修理

　　【答案】ABCD

　　【解析】发包人的主要义务包括：(1)不得违法发包。《合同法》规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。(2)提供必要施工条件。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。(3)及时检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。(4)及时验收工程。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。(5)支付工程价款。发包人应当按照合同约定的时间、地点和方式等，向承包人支付工程价款。

　　【例题·多选】根据最高人民法院《司法解释》的规定，关于竣工日期的争议处理中，正确的有()。

　　A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

　　B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

　　C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

　　D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期

　　E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期

　　【答案】BCE

　　【解析】建设工程竣工日期的处理，有约定按照约定,无约定的按照最高法院《司法解释》规定：

　　(1)经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期(此处要和项目管理中《示范文本》区分)

　　(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以最终竣工验收合格之日为竣工日期。

　　【例题·多选】施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。

　　A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

　　B.建设工程已实际交付的，为交付之日

　　C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

　　D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

　　E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

　　【答案】BCE

　　【解析】《解释》第18条也对何时开始计付利息作出了规定：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时日没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

　　【例题·多选】建设工程价款优先受偿权的范围是()。

　　A.施工工作人员的报酬

　　B.实际支付的建筑构配件价款

　　C.欠付工程价款的利息

　　D.实际支付的材料款

　　E.当事人未约定的垫资利息

　　【答案】ABD

　　【解析】建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。优先受偿权的范围为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。