二级建造师《工程法规》基础模拟试题1

　　一、单项选择题(每题1分)

　　第 1 题 甲公司投标中标承包了某开发商的写字楼工程施工任务，下列做法中合法的是( )o

　　A.甲公司将部分劳务作业任务分包给乙公司

　　B.开发方指定丙公司为安装工程的分包人

　　C.甲公司将该工程施工任务切块分包给了不同承包商

　　D.丙公司与开发方签订工程承包合同

　　正确答案：A,

　　第 2 题 建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。如果由于发包人 原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告 ()天后，工程自动进入缺陷责任期。

　　A. 30 B. 90

　　C. 120 D. 150

　　正确答案：B,

　　第 3 题 合同条款空缺时，可以采用：(1)交易习惯、(2)补充协议和(3)按照《合同法》约 定三种方式来处理，但是这三种方式是有先后顺序的，其正确的先后顺序是()。

　　A. (1)(2)(3) B. (3)(2)(1)

　　C. (1)(3)(2) D. (2)(1)(3)

　　正确答案：D,

　　第 4 题 注册建造师有权( )。

　　A.在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围从事职业活动

　　B.在两个或者两个以上施工单位受聘或执业

　　C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

　　D.对本人执业活动进行解释和辩解

　　正确答案：D,

　　第 5 题 多专业注册的注册建造师，其中一个专业注册期满仍需以该专业继续执业和以其 他专业执业的，应及时办理( )。

　　A.变更注册 B.延续注册

　　C.增项注册 D.重新注册

　　正确答案：B,

　　第 6 题 关于共同投标协议，下列说法错误的是()。

　　A.共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解 决的必要依据

　　B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标

　　C.共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人

　　D.联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作范围 和责任

　　正确答案：C,

　　第 7 题 王某因被拖欠工资而将所有施工单位诉讼至人民法院，在一审法院开庭审理过程 中，王某生病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中正确的是 ( )?

　　A.人民法院可直接裁定先予执行

　　B.王某可请求一审法院裁定先予执行

　　C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行

　　D.如王某败诉，不需赔偿先予执行给施工单位的损失

　　正确答案：B,

　　第 8 题 > 当事人申请仲裁，应当符合的条件不包括()。

　　A.存在有效的仲裁协议

　　B.有具体的仲裁请求和事实、理由

　　C.属于仲裁委员会的受理范围

　　D.属于仲裁委员会的管辖

　　正确答案：D,

　　第 9 题 企业的安全生产许可证有效期满前，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办 理期限是其安全生产许可证期满前( )。

　　A. 1个月 B. 3个月

　　C. 6个月 D. 12个月

　　正确答案：B,

　　第 10 题 某施工单位向水泥厂订购水泥100吨，每吨价格300元，总货款为3万元，约定 12月10日前交货，逾期交货的，水泥厂应支付违约金3000元，后水泥厂未能如期交货。 关于本案正确的表述应是( )。

　　A.水泥厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任

　　B.水泥厂支付违约金后，仍应当继续履行合同

　　C.水泥厂继续履行合同后，可不必支付违约金

　　D.水泥厂如无过错，可不必支付违约金

　　正确答案：B,

　　第 11 题 下列关于仲裁调解书、裁决书效力的叙述中，正确的是( )。

　　A.因为实行一裁终局原则，所以劳动仲裁裁决书一经作出即刻生效

　　B.仲裁庭制作的调解书自送达之日起具有法律效力

　　C.当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起十日内，可以向人民法院起诉

　　D.裁决书作出后，一方当事人逾期不履行，另一方当事人可以申请劳动仲裁机构 强制执行

　　正确答案：B,

　　第 12 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　甲企业与乙运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，甲企业未按合同 内容履行合同，乙运输公司将其货物留置，则债务人应当在不少于( )个月的期限内履 行债务。否则债权人可依法拍卖、变卖该批货物。

　　A. 1 B. 2

　　C. 3 D. 4

　　正确答案：B,

　　第 13 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某工程未经竣工验收，建设单位(业主)便提前动用一层临街的门面房开始营业， 不久便发现局部地基下沉，承重墙裂缝。对此质量问题承担法律责任的主体是( )。

　　A.建设单位 B.施工单位

　　C.承包人 D.勘察、设计单位

　　正确答案：C,

　　第 14 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　由于经济上面临困难，甲建筑公司通知其项目部王经理解除劳动合同。王经理之 前的年平均工资为8000元近一个月的工资为9000元，当地职工平均工资为2500元。依 据《劳动合同法》甲建筑公司额外支付王经理一个月工资的应当是( )。

　　A. 2500 元 B. 5000 元

　　C. 8000 元 D. 9000 元

　　正确答案：D,

　　第 15 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，下列选项中，可担任企业劳动争议调解委 员会主任的是()。

　　A.企业职工 B.用人单位代表

　　C.工会成员 D.劳动行政主管部门代表

　　正确答案：C,

　　第 16 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　下列关于劳动关系和劳动合同的表述中，正确的是( )。

　　A.劳动关系从转为正式用工之日起建立

　　B.用人单位至迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同

　　C.用人单位不得解除无固定期限劳动合同

　　D.用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同

　　正确答案：D,

　　第 17 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　下列情形中属于效力待定合同的是()。

　　A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍

　　B. 10周岁的儿童因发明创造而接受奖金

　　C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买

　　D. 10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某

　　正确答案：D,

　　第 18 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　按照《建设工程质量管理条例》的规定，施工图设计未经( )审査不得使用。

　　A.建设单位

　　B.监理工程师

　　C.建设行政主管部门

　　D.设计单位总工程师

　　正确答案：C,

　　第 19 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　合同的成立意味着( )。

　　A.合同已经具有法律效力 B.当事人双方对合同内容达成一致

　　C.合同符合法律规定 D.合同受到法律保护

　　正确答案：B,

　　第 20 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某公司与应聘的大学毕业生小李没有约定劳动期限，只约定了试用期为6个月。 关于小李的劳动期限，下列选项中表述正确的是( )。

　　A.由于没有约定劳动期限，则小李的劳动合同属于无固定期限合同

　　B.小李的劳动期限应为三个月

　　C.小李的劳动期限应为六个月

　　D.小李的劳动期限应为一年

　　正确答案：C,

　　第 21 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　甲省光华建筑公司2005年参与了乙省的某大型基础设施建设项目的投标。为了 能够在竞争中胜出，光华建筑公司提出了由自己垫付建设资金的优惠条件。2005年5月 12日，光华建筑公司收到了建设单位发来的中标通知书。2006年2月3日，建设单位以 光华建筑公司垫付建设资金违反了 1996年6月4日建设部、国家计委、财政部下发的 《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》，请求按照无效合同处理。对于建设单位提 出的确认合同无效的理由，下列说法正确的是( )。

　　A.理由成立，合同无效

　　B.理由不成立，合同有效

　　C.理由不成立，合同效力待定

　　D.理由不成立，合同是否有效取决于竣工工程的质量是否合格

　　正确答案：B,

　　第 22 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某投标人于2006年5月3日收到中标通知书，但是在2006年5月10日却又收到 了招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是( )。

　　A.招标人有权更改中标结果，并不需要为此承担任何法律责任

　　B.招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任

　　C.招标人应当为擅自改变中标结果承担締约过失责任

　　D.招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任

　　正确答案：C,

　　第 23 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　中标通知书是具有法律效力的文件，其约束的对象是()。

　　A.招标人和中标人 B.只对招标人

　　C.只对中标人 D.全体投标人

　　正确答案：A,

　　第 24 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某建筑企业因客观原因未能按期办理纳税申报，经税务机关核准可以延期申报， 但该公司( )。

　　A.须表明延期申报的确切期限 B.应支付延期申报的费用 C.应缴纳延期申报的滞纳金 D.应在核准的延期内办理税款结算

　　正确答案：D,

　　第 25 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、 赔偿损失等民事责任;对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，可以由()依法追究 其行政责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　A.知识产权保护组织 B.国家出版局

　　C.政府相关管理部门 D.著作权行政管理部门

　　正确答案：D,

　　第 26 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁 委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是( )。

　　A.因双方完全自愿，故可以受理

　　B.驳回申请，令双方补充协议后再申请

　　C.交给人民法院处理

　　D.不予受理

　　正确答案：D,

　　第 27 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　甲施工企业与乙建材供应商签订了某强度等级的水泥采购合同，数量100吨，总 价款5万元。后来，乙建材供应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂并通知了甲施工企业，不久，甲施工企业将5万元的债务全部转让给丁开发商。对于该合同的转让，发生变 化的只是合同的( )。

　　A.主体 B.客体

　　C.权利 D.义务

　　正确答案：A,

　　第 28 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　下列人员中，《消防法》未规定持证上岗要求的是( )。

　　A.电焊操作人员 B.消防器材经销人员

　　C.气焊操作人员 D.自动消防系统操作人员

　　正确答案：B,

　　第 29 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　职工群众进行预防和治理安全的制度是指安全生产管理制度中的安全生产( )。

　　A.责任制度 B.检查制度

　　C.群防群治制度 D.教育培训制度

　　正确答案：C,

　　第 30 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某工程评标委员会由9人组成，在不违反我国《招标投标法》有关规定的条件 下，工程项目评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于()。

　　A. 3人 B. 4人

　　C. 5人 D. 6人

　　正确答案：D,

　　第 31 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　我国《安全生产法》规定的行政处罚，其决定部门是( )。

　　A.县级以上人民政府 B.公安部门

　　C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门

　　正确答案：D,

　　第 473 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 >

　　甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌人承包商赵某挖的尚未设置保 护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失( )。

　　A.只能由甲承担责任 B.只能由赵某承担责任

　　C.由甲和赵某各自承担责任 D.由甲和赵某承担连带责任

　　正确答案：D,

　　第 33 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某购房合同2007年11月10日签订，买房人2007年11月15日发现卖方提供的证 件有假而向法院申请，法院于2007年11月28日确认合同无效，合同没有效力的时间是 从( )开始。

　　A. 2007 年 11 月 10 日 B. 2007 年 11 月 15 日

　　C. 2007 年 11 月 20 日 D. 2007 年 11 月 28 日

　　正确答案：A,

　　第 34 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　下列选项中，属于产品生产者和销售者共同的产品质量责任和义务的是( )。

　　A.进货检验的义务 B.确保包装质量合格的义务

　　C.确保标识规范的义务 D.保持产品质量的义务

　　正确答案：C,

　　第 35 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　按照合同的约定，2004年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是没有支 付。2004年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求 权。2004年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下面的 说法正确的是( )。

　　A. 2004年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

　　B. 2004年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

　　C. 2004年12月1日起诉讼时效中断

　　D. 2004年12月31日起诉讼时效中断

　　正确答案：C,

　　第 36 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某开发公司与李某于2007年11月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公 司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2007年11月15日经过了解，发现开发 公司商品房开发手续不全，没有《商品房预售许可证》，当时提供的复印件是假的。因此， 该合同属于( )。

　　A.可撤销合同 B.有效合同

　　C.无效合同 D.效力待定合同

　　正确答案：C,

　　第 37 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经( ) 进行消防验收。

　　A.建设行政主管部门 B.监理单位

　　C.公安消防机构 D.设计单位

　　正确答案：C,

　　第 38 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万 元，定金为设计费的15%。发包方已支付定金，如果乙在规定期限内不履行合同，应该 返还给甲( )。

　　A. 15万元 B. 30万元

　　C. 45万元 D.依据发包方损失而定

　　正确答案：C,

　　第 39 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组成项目经理 部，任命李某为项目经理。该项目部的材料管理员王某的工伤社会保险费的缴纳者是( )。

　　A.甲建设单位 B.乙施工单位

　　C.李某 D.王某

　　正确答案：B,

　　第 40 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　张三欠李四40万元、王五50万元，张三现仅有一处房产价值90万元，张三为 逃避债务，把其房产赠送给其妻弟。下列判断正确的是()。

　　A.李四和王五对张三的同一处分行为不能同时行使撤销权

　　B.李四可以撤销张三90万元房产的处分行为，其中40万元用于清偿自己债权、 剩下的50万元用来清偿王五的债权

　　C.李四只能撤销张三40万元财产的处分行为并对该40万元财产有优先受偿的 权利

　　D.王五可以撤销张三90万元房产的处分行为，其中50万元用于清偿自己债权、 剩下的40万元用来清偿李四的债权

　　正确答案：C,

　　第 41 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应具有( )。

　　A.工程师职称 B.建造师执业资格

　　C.经济师职称 D.项目经理证书

　　正确答案：B,

　　第 42 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于( )。

　　A.保证 B.质押

　　C.留置 D.抵押

　　正确答案：D,

　　第 43 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　工程建设中，如果由于建设单位不及时支付工程款，承包商与其解除了合同，则 其()。

　　A.法律关系因履行而终止 B.法律关系因违约而终止

　　C.法律关系因违约而中止 D.法律关系因协议而终止

　　正确答案：B,

　　第 44 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼 绘制了工程设计图。按照著作权法的规定。有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确 的是()。

　　A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

　　B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享 有著作权的其他权利

　　C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用

　　D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

　　正确答案：A,

　　第 45 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　在建设工程合同关系中，承包人有请求发包人按照合同约定支付工程价款的权 利，而发包人则相应的有按照合同约定向承包人支付工程价款的义务。按照《民法通则》 的规定，这些特定当事人之间的民事法律关系是( )的关系。

　　A.债权 B.债务

　　C.无体财产权 D.债

　　正确答案：D,

　　第 46 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　下列关于合同违约金的说法中，正确的是( )。

　　A.违约金数额一旦在合同中约定即不可改变 B.当事人可以请求增加违约金数额但不能减少 C.当事人可以请求减少违约金数额但不能增加 D.违约金数额既可能增加，也可能减少

　　正确答案：D,

　　第 47 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　暂定级工程招标代理机构的承担的工程招标代理业务，其工程总投资限额不得超 过( )。

　　A. 8000万元 B. 7000万元

　　C. 6000万元 D. 5000万元

　　正确答案：C,

　　第 48 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某高校的图书馆工程，甲是总承包单位，甲经过业主同意将该图书馆的玻璃幕墙 的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则该高校可要求( )。

　　A.甲承担责任 B.乙承担责任

　　C.甲和乙承担连带责任 D.甲和乙与自己分担责任

　　正确答案：C,

　　第 49 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　工程建设中，发、承包双方签订的施工承包合同属于()。

　　A.双务合同 B.单务合同

　　C.不要式合同 D.非格式合同

　　正确答案：A,

　　第 50 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　甲公司将高速公路项目路面工程招标工作委托给具有相应资质的乙招标代理机构 进行。招标公告规定：购买招标文件时间为2011年8月23日上午9时至2011年8月25 日下午4时，标前会议时间为2011年8月28日上午9时，投标书递交截止日期为2011 年9月15日下午4时。根据我国《招标投标法》的有关规定，开标时间应为( )。

　　A. 2011年8月25日下午4时 B. 2011年8月28日上午9时

　　C. 2011年9月15日下午4时 D. 2011年9月16日上午9时

　　正确答案：C,

　　第 51 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　甲乙两家公司协议组成联合体投标，约定施工中如因质量问题遭业主索赔时各承 担50%的索赔额。之后甲乙组成的联合体中标，且在施工过程中由于乙公司所用施工技 术不当出现了质量问题而遭到业主30万元的索赔，则以下不符合法律规定的说法是( )o

　　A.虽质量事故是乙的技术所致，但联合承包体双方对承包合同的履行承担连带 责任，甲或乙无权拒绝业主单独向其提出的索赔要求

　　B.共同投标协议约定甲乙各承担50%的责任，业主只能分别向甲乙各索赔15 万元

　　C.业主既可要求甲承担赔偿责任，也可要求乙承担赔偿责任

　　D.若乙先行赔付业主30万元，乙可以向甲追偿15万元

　　正确答案：B,

　　第 52 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　职工王某原在一家建筑公司工作并与公司订了为期5年的劳动合同。在合同期 内，王某以收入偏低为由，口头提出解除劳动合同，公司未予答复。过了 32天，王某就 被一家房地产公司招用，又与该公司签订了劳动合同。依据《劳动合同法》，关于王某与 原建筑公司之间的劳动合同，下列选项正确的是( )。

　　A.劳动合同解除，因为提前30日通知了用人单位

　　B.劳动合同未解除，因为建筑公司没有同意

　　C.劳动合同解除，因为收入偏低，劳动者可以随时解除劳动合同

　　D.劳动合同未解除，因为任何一方提出解除劳动合同，都应当提前30日以书面 形式通知对方

　　正确答案：D,

　　第 53 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　有关劳动保护法规定，劳动者在劳动过程中的法定义务是( )。

　　A.拒绝执行违章指挥 B.拒绝冒险作业

　　C.检举危害生命安全的行为 D.严格遵守安全操作规程

　　正确答案：D,

　　第 54 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　甲施工单位由于施工需要大量水泥，向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供

　　货，但数量待定。乙回函表示一个月内可供货1000吨，甲未作表示，下列表述正确的是 ( )。

　　A.该供货合同成立 B.该供货合同已生效

　　C.该供货合同未成立 D.该供货合同效力待定

　　正确答案：C,

　　第 55 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　下列施工合同变更中，属于民事法律关系内容变更的是( )。

　　A.某工程因设计变更，引起工程量变更

　　B.因设计变更，某工程结构形式改变

　　C.某工程付款方式变更

　　D.为了赶工期，总包人将室外工程进行了分包

　　正确答案：C,

　　第 56 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >工程监理单位负有审查施工方案的责任，从安全生产的角度，主要是审査其中的( )o

　　A.安全生产投入是否充足

　　B.安全技术措施或专项施工方案是否符合强制性标准

　　C.项目组成员的安全生产知识和管理能力

　　D.安全技术措施是否在施工中得到落实

　　正确答案：B,

　　第 57 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　某企业扩建厂房，未经公安消防机构验收即投人使用，有关部门责令限期改正， 但该企业逾期不改正，对其直接负责的主管人员处理正确的是( )。

　　A.责令停止施工 B.责令停止使用

　　C.罚款 D.责令停产停业

　　正确答案：C,

　　第 58 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　通过考核认定或考试合格取得人民共和国建造师资格证书的人员，可以()。

　　A.以建造师的名义担任各类工程项目施工负责人

　　B.以建造师名义从事其他施工活动的管理工作

　　C.通过注册以建造师名义执业

　　D.在全国范围内以建造师名义执业

　　正确答案：C,

　　第 59 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当按下列( )选项处理。

　　A.要求施工单位整改

　　B.要求施工单位停止施工

　　C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

　　D.直接向有关主管部门报告

　　正确答案：C,

　　第 60 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 单项选择题 >

　　工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检査，监督 检査可以采取的方式不包括( )。

　　A.重点检査 B.抽査

　　C.平行检查 D.专项检査

　　正确答案：C,

　　二、多项选择题(每题2分)

　　第 61 题 某工程项目实施中的下列发承包交易行为，违法的有()。

　　A.总包单位经建设单位认可将主体结构工程分包给具有相应资质的单位

　　B.建设单位将工程肢解以后分别发包给他人

　　C.专业分包企业将其分包的专业工程的劳务作业分包给了劳务分包企业

　　D.劳务分包企业将分包的部分作业任务分包给了同类企业

　　E.为确保工程质量，设计单位指定了部分材料生产厂家

　　正确答案：A,B,D,E,

　　第 62 题 甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元，而乙公司也拖欠甲公司20万元的咨 询费用已近三年。对此，下列说法正确的有( )。

　　A.甲公司有权主张抵销

　　B.甲公司无权主张抵销

　　C.甲公司主张抵销，须经乙公司同意

　　D.甲公司主张抵销，乙公司无权拒绝

　　E.双方债务性质不同，不得抵销

　　正确答案：A,D,

　　第 63 题 下列关于保密协议和竞业限制条款的表述中，符合《劳动合同法》规定的有( )。

　　A.竞业限制的人员限于高级技术人员，不包括高级管理人员

　　B.从事同类业务的竞业限制期限为合同解除后的3年

　　C.竞业限制期限内，用人单位要给予劳动者经济补偿

　　D.劳动者违反竞业限制约定要支付违约金

　　E.竞业限制的范围、地域由用人单位决定

　　正确答案：C,D,

　　第 64 题

　　下列关于仲裁与诉讼特点的表述中，正确的有( )。

　　A.仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格 B.仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C.仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制 D.仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定 E.仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式

　　正确答案：A,B,C,D,

　　第 65 题 我国的法律体系(部门法体系)通常包括：宪法、民法、商法、经济法、行政法， 以及( )。

　　A.行政法规

　　B.地方性法规

　　C.劳动法与社会保障法

　　D.自然资源与环境保护法

　　E.刑法与诉讼法

　　正确答案：C,D,E,

　　第 66 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　开发商甲向四个承包商乙、丙、丁、戊分别发出投标邀请书，乙未予理睬，丙、 丁、戊则向甲发出了投标文件，但丙的真正目的并不是想承包工程，而是想通过参与竞标 干扰甲的招标活动，丁的投标文件使用了虚假的企业资质证书，戊隐瞒了其财务状况的真 实信息。因丙、丁、戊的行为，评标委员会否决了所有投标，致使甲遭受了一定经济损失。 对于甲招标失败，未能选定中标人所造成的损失，应当承担赔偿责任的投标人有( )。

　　A.乙 B.丙

　　C. 丁 D.戊

　　E.都不承担

　　正确答案：B,C,D,

　　第 67 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　建设单位的下列行为中，建设行政主管部门处以罚款的包括( )。

　　A.建设单位拖延支付工程价款

　　B.建设单位提供的设计有缺陷的

　　C.建设单位任意压缩工期

　　D.建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的

　　E.未按照国家规定办理工程质量监督手续的

　　正确答案：C,D,E,

　　第 68 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　甲、乙签订一份总价为10万元的钢材买卖合同，约定如果一方违约则向对方支付 2万元的违约金，同时甲按约定支付给乙定金2000元，后因乙未履行合同，造成甲损失 5000元。则下列说法中正确的有( )。

　　A.违约金条款与定金条款不能重复计算

　　B.乙公司向甲偿还损失5000元，并退还定金2000元

　　C.乙公司支付2万元的违约金，外加损失赔偿5000元

　　D.乙公司支付2万元的违约金，并退还定金2000元

　　E.乙公司可向法院请求适当减少违约金，再予以支付

　　正确答案：A,D,E,

　　第 69 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　下列情形仲裁协议无效或失效的有( )。

　　A.约定的仲裁事项属于平等主体之间有关人身关系的争议

　　B.约定的仲裁事项是不动产争议

　　C.载有仲裁条款的合同因违反法律禁止性规定而无效

　　D.甲乙两公司签订合同，并约定了仲裁条款。后来，合同双方又订立补充协议: “约定在履行合同中的纠纷由双方协商解决或向法院起诉解决。”

　　E.双方当事人在合同中约定：“因本合同履行发生的争议，双方既可以向甲地仲 裁委申请仲裁，也可以向乙地仲裁委申请仲裁。”

　　正确答案：A,D,E,

　　第 70 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　我国《担保法》规定的担保形式有( )。

　　A.保证 B.抵押

　　C.质押 D.留置

　　E.预付款

　　正确答案：A,B,C,D,

　　第 71 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　某承包商拖欠某设备租赁公司租赁费8万元，该租赁公司拖欠某大学培训费10万 元。该公司将对承包商的债权转让给了某大学，则下列关于该设备公司通知义务的说法， 正确的有( )。

　　A.该公司在权利转让时，可以通知该承包商

　　B.该公司在权利转让时，应当通知该承包商

　　C.未经通知，该转让对承包商不发生效力

　　D.未经通知，该转让对承包商也发生效力

　　E.该公司转让权利的通知不得撤销，但经该大学同意的除外

　　正确答案：B,C,E,

　　第 72 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　如该施工企业将债权债务概括转移，则应当具备的条件包括( )。

　　A.合同有效存在 B.合同为双务合同

　　C.、转让人与承受人达成合同转让协议 D.全部权利义务都转移 E.须经债权人同意

　　正确答案：A,B,C,E,

　　第 73 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　某施工企业与某设备租赁公司签订了一份钢模板租赁合同，后来设备租赁公司拟 将合同转让但未实现;而该施工企业拟将合同债务转给某大学。合同转让的类型包括 ( )o

　　A.约定转让 B.法定转让 C.权利转让 D.义务转让 E.权利义务概括转让

　　正确答案：C,D,E,

　　第 74 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　证人是指了解案件事实情况并向法院或当事人提供证言的人。下列几种人中不能 做证人的有()。

　　A.不能正确表达意志的人 B.参与民事诉讼的检察人员

　　C.诉讼代理人 D.与当事人有密切关系的人

　　E.审判员、陪审员、书记员

　　正确答案：A,B,C,E,

　　第 75 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，下列说法正确 的有( )。

　　A.对于当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证

　　B.证据交换应当在举证期限内由双方自行完成

　　C.在证据交换的过程中，对有异议的证据，不予采信

　　D.未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据

　　E.鉴定人应当出庭接受当事人质询

　　正确答案：A,D,E,

　　第 76 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　依据《劳动合同法》，与下列人员解除劳动合同后，用人单位应当向其支付经济 补偿的有()。

　　A.小张因公司未按合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同

　　B.刘某合同期满后不愿续订劳动合同

　　C.陈某不能胜任工作，调整岗位后也不能胜任工作

　　D.周某与公司签订的是以完成一定任务为期限的劳动合同

　　E.吴某与公司签订的合同期限是3年

　　正确答案：A,C,D,E,

　　第 77 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　根据《安全生产许可证条例》，要取得安全生产许可证应具备的条件有( )。

　　A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

　　B.资金投人符合安全生产要求

　　C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

　　D.企业生产过程未发生过安全事故

　　E.按规定配备专职安全生产管理人员

　　正确答案：A,B,C,E,

　　第 78 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　甲违反消防安全规定进入生产易燃易爆危险物品场所;乙谎报火警;丙是某建设 项目的施工单位项目经理，其项目存在重大火隐患，虽经公安消防机构通知，但逾期不改 正;丁圈占消火栓;戊因过失引起了火灾，但未造成严重损失。依据《消防法》的规定， 可能受到拘留处罚的有( )。

　　A.甲 B.乙

　　C.丙 D. 丁

　　E.戊

　　正确答案：A,B,E,

　　第 79 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题，模拟测试题) > 多项选择题 >

　　以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的有()。

　　A.工程图纸 B.造价鉴定 C.律师辩论 D.被告人弟弟的证言 E.偷拍的谈判录像

　　正确答案：A,B,D,E,

　　第 80题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 多项选择题 >

　　我国宪法规定“人民共和国公民在法律面前一律平等”，这种平等表现在()。

　　A.公民平等地享有宪法和法律规定的权利，平等地履行宪法与法律规定的义务

　　B.任何人的合法权利都平等地受到保护，对任何违法行为一律追究

　　C.不允许任何公民享有法律以外的特权，任何人不得强制任何公民承担法律以外 的义务，不得使公民受到法律以外的处罚

　　D.不得以任何理由限制任何公民的言论、出版、集会、结社、游行、示威的权利和自由

　　E.不得以任何理由对任何个人或群体设立特殊保护

　　正确答案：A,B,C,E,